工程进度催告函 篇1
致：梁劳务班组
你劳务班组承建的我司3# 、4#楼主体及4#～5#商业的第二次结构劳务工程。在x年8月17日的例会月进度计划到目前的施工情况，你劳务班组的施工3# 、4#楼主体及商业砌体、4#～5#商业砌体、抹灰项目等进度缓慢。由于施工人员太少，没能积极的安排及抓紧落实进度。为了按时按期完成月工程进度计划工程，你劳务班组应加强投入人力、机力等;在保证工程质量、安全的前提下，确保月计划中的工程项目完成。特发文提醒，希望你劳务班组能够重视对待。
特发此函
重庆花建筑贵州银河世纪一期一标工程项目部
x年8月27日
工程进度催告函 篇2
中央空调设备有限公司：
根据现场土建工程施工进度情况，商贸城一层已于x年8月1日完全具备暖通工程施工条件，但贵司在进场施工后相关的资质申报、工程安装报验、报批等资料手续仍未完善，为避免在后期工程安装过程中造成不必要的停工整改和总包单位、监理单位给予的处罚，请贵司尽快完善相关报审、报验手续。
同时，我司于x年7月28日发出工程开工通知书后，由于前期贵司施工队原因迟迟未能进场，导致目前暖通工程整体安装进度严重滞后，现我司要求你施工队倒排进度计划，每周上报工程进度计划表，增加施工人员，加强现场质量、安全管理，加快工程进度，商贸城一层暖通施工务必在x年9月20日前完成安装工作，若在该期限内未能完成作业每延误一天给予壹万元经济处罚，该罚金将从合同总价中直接扣除，我司将每日、每周对施工进行实时跟踪督促检查，确保工程按时完成。
由于贵司在x年8月13日风管材料进场后未进行报验，擅自将安装材料进场，在此明确施工规范：一、现场所有材料、配件进场须向监理、建设单位报验，在验收合格的情况下方可进场制作、安装。并且该批次实际采购的风管板材与双方签订合同时约定的样品材料不一致，导致该批次材料清理出场的事件，我司重申：在暖通工程中所使用的任何批次材料必须满足国家规范要求，
风管材料必须与双方约定的样品材质相符，
如若进场材料与样品不一致或不满足国家规范要求的，我司将责令清退出场，
因此造成的一切损失均由你单位全部承担，
且我司保留追究其经济责任的权利，望贵司能信守承诺、诚信共赢。
特此函告。
滁州市义乌商贸城有限公司
x年8月31日
工程进度催告函 篇3
×房地产开发有限责任公司：
本所律师受××(以下简称“委托人”)委托，就贵公司与委托人于××年××月××日签订的《商品房预售合同》(以下简称“合同”)履行情况一事，郑重致函贵公司：
一、贵公司与委托人签订的合同为无效合同，委托人有权请求贵公司承担赔偿责任。 根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释[]7号)第二条规定：“出卖人未取得商品房预售许可证明，与买受人订立的商品房预售合同，应当认定无效。”而贵公司至今尚未取得商品房预售许可证明，因此贵公司与委托人于××年××月××日签订的《商品房预售合同》显然属无效合同。根据上述解释第九条规定：“出卖人订立商品房买卖合同时，具有下列情形之一，导致合同无效或者被撤销、解除的，买受人可以请求返还已付购房款及利息、赔偿损失，并可以请求出卖人承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任：(一)故意隐瞒没有取得商品房预售许可证明的事实或者提供虚假商品房预售许可证明„„”委托人可向人民法院主张合同无效，可以请求返还已付购房款及利息、赔偿损失，并可以请求贵公司承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任。
二、 即使委托人不主张合同无效，贵公司也未按合同约定履行 义务，构成违约，应承担违约责任合同第七条“交付期限”约定：“出卖人(即贵公司)应当在××年××月××日前，依照国家和地方人民政府的有关规定将验收合格的该商品房交付买受人使用。”第十条有关“交接”约定：“商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。”但时至今日，距合同约定的交付期限已有一年之久，委托人尚未收到任何贵公司通知其办理商品房交付手续的书面材料。贵公司未按合同约定日期交房，应承担逾期交房的违约责任。 合同第八条有关“出卖人逾期交房的违约责任”约定：“逾期超过60日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起40天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的2%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第七条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付日止，出卖人按日向买受人支付已交房价款万分之二的违约金。”根据上述约定，委托人在贵公司逾期交房超过60日后，可选择解除合同或继续履行，贵公司应向委托人承担违约责任，支付逾期交房的违约金。
据委托人口头陈述，贵公司并不否认应承担逾期交房的违约责任。但本律师认为，贵公司计算违约金的方法不符合合同约定。因为：
1、计算违约金应依据的期限错误 合同明确约定计算违约金的期限为“自本合同第七条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付日止”，而截止x年12月31日，委托人也未收到贵公司任何通知办理交付手续的书面材料，更未实际交付，显然贵公司将违约金计算至x年6月30日没有任何依据，至少应计算至x年12月31日。
2、计算违约金应依据的价款错误 合同明确约定“出卖人按日向买受人支付已交房价款万分之二的违约金。”显然，计算违约金所依据的价款为“已交房价款”。根据贵公司为委托人出具的房款收据，委托人分别于20××年××月××日、20××年××月××日、20××年××月××日向贵公司交房款××元、××元、××元，因此，计算贵公司应向委托人支付的违约金时应按委托已交房款的不同时间段分段计算，不能仅以第一次房款××元作为计算的依据。
二、委托人不存在违约情况，不应向贵公司支付所谓的滞纳金 根据委托人陈述，贵公司要求其支付迟延付款的滞纳金，分别为 ××元、××元和××元，共计××元。本所律师认为，贵公司要求委托人支付滞纳金没有任何法律和事实依据。
1、根据银行规定提高首付比例后补交的房款不应要求委托人支付滞纳金。 合同第三条“计价方式与付款”与第四条“付款方式及期限” 约定：“合同项下的商品房总价为人民币××元，付款方式为银行按揭，首付30%，剩余70%作银行按揭。”合同第六条约定：“本条中的逾期应付款指依照本合同第四条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额。”委托人根据合同约定如期交付了合同首付款，不存在到 期应付款与该期实际已付款的差额，也就是说，不存在逾期应付款。
××年，情势变更，委托人根据银行为保障自住、抑制投机而采取的多套房房贷提高首付比例政策又补交了两期房款，委托人均在贵公司通知后、在知道和应当知道需补交房款后及时交清房款，也并不存在逾期付款的情形。因此，贵公司请求委托人承担补交房款的180××元和××元的滞纳金没有任何依据。
2、贵公司不能要求委托人承担委托人对银行可能会承担的违约责任 银行按揭也就是购房抵押贷款，是购房者以所购房屋之产权作为抵押，由银行先行支付房款给开发商，以后购房者按月向银行分期支付贷款本息。因此，委托人向贵公司支付首付款后，将不再对贵公司承担支付房款的义务，取而代之的是与银行之间的债权债务关系，如委托人不能如其支付贷款本息，将依据贷款合同约定对银行承担违约责任。现贵公司要求委托人支付委托人向银行贷款部分的滞纳金(××元)，显然主体不适格。
根据以上分析，本所律师认为，委托人现在有几下选择：
(1)主张合同无效，请求返还已付购房款及利息，请求贵公司承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任;
(2)要求解除合同，同样可以请求贵公司承担逾期交房的违约责任是。
(3)本着友好合作的态度，放弃主张合同无效的权利，在贵公司承担逾期交房的违约责任后继续履行合同。 本律师诚望贵公司能够重视此事，并采取积极合作态度，立即认真履行房屋交付义务，承担违约责任，放弃不合理的要求。我们也希望贵公司能通过协商方式与委托人解决此事。如果贵公司不主动采取协商的态度或仍借故拖延，拒绝履行合同义务，不交付房屋，不承担违约责任，还向委托人提出不合理要求，委托人将通过诉讼方式解决此事，通过法律途径保护委托人的合法权益。希望贵公司在收到本函后的三个工作日内给予答复，并就有关事项作出明确答复。
××律师事务所
律师：××
××年××月××日
工程进度催告函 篇4
全体员工：
我公司从一九九X年注册成立以来，公司各项设施从无到有，公司员工队伍从小到大，我公司负责建设的XX高速公路工程建设进度不断加快，目前已初具雏型，其中至X段即将实现通车营运。这些成绩的取得，与全体员工的辛勤劳动和无私奉献是分不开的，在此，我向大家表示衷心的感谢!
本人担任公司总经理伊始，就提出“勤俭办企业”的口号，并要求全体员工在实际工作中严格遵守。勤俭节约是中华民族的优良传统，在我国漫漫的历史长河里，曾涌现出无数以勤俭节约闻名于世的典型人物;在国外，众多亿万富豪虽有不同的发家史，但他们都有共同的闪亮点，那就是勤俭节约，勤俭节约已成为众多著名跨国公司共同的经营之道。
在我们公司，随着员工人数和工作任务的不断增加，各类办公用品的消耗量也在突飞猛进。据统计，在XX月XX日至XX月XX日期间，公司本部员工共领用复印纸包(15500张)、纸巾卷、签字笔支、磁盘盒及其他零星办公用品，数量惊人。我相信，员工领用这些办公用品都是因为工作需要，并大部分能合理使用。但当你们仔细看一看你们脚下的垃圾桶，就会发现：大部分纸张只使用了一面，有的甚至只写了几个字;复印机上因操作不当而报废的纸张的数量与日俱增，已塞满了废纸夹;崭新的签字笔刚“断墨”就被随手扔到垃圾箱里……。
看到这些，我感到很痛心。为什么这些纸张不能双面使用，而被白白扔掉?为什么废纸不能用来做草稿?为什么复印文件时不先熟悉操作再使用或请熟悉操作的同事代劳?为什么签字笔不更换笔蕊后重新使用?是你们嫌麻烦还是觉得这是公家物品无所谓呢?正是某员工的这种心态，导致公司纸张、签字笔等零星物品大量浪费。
同志们，每一张纸、每一支笔都是公司宝贵的财产，是公司发展壮大所必不可少的有限资源，浪费了就不可能再生。现在我们公司还处于建设期，管理经费有限，而随着公司员工数量的不断增加，办公经费已越来越显得捉襟见肘了。一张纸、一支笔看起来不值多少钱，但积少成多，聚沙成塔，日积月累其数额就非常可观了。就拿纸张来说吧，我们可以粗略估算一下，假如全体员工都做到每一张纸能双面使用，单公司本部的用纸一个月就能节省多元，这可是一个普遍工人一个月的工资，是一个农村家庭三个月的收入，是一个小学生一个学年的学杂费呀。如果我们都以主人翁的态度对待公司的每一件物品，每一张纸，精打细算、节省俭用，公司就可以有更多的资金投入到公司基础建设和员工福利中，公司就可以以更快的速度发展壮大，我们的前途就可以更加光明。节约用纸，合理使用办公用品不仅是我对大家的要求，也是每一个员工应尽的义务和责任。
同志们，我们要树立“节俭光荣，浪费可耻”的意识，从小事做起，从自我做起，从现在做起，节约每一张纸，节约每一分钱，养成勤俭节约的良好风气，做一个文明、节俭的XX人。
谢谢大家!
工程进度催告函 篇5
亲爱的妈妈：
妈妈，记得那次我去科技馆，得知了在暑假我们科技馆优秀的小小科技辅导和一部分科技辅导员去上海科技馆参观的消息后，我怀着又激动又兴奋的心情告诉你，我原以为你会很高兴，而且也会同意我的请求。但是你当时却冷漠又生硬的语气对我说：“算了吧，上海和西宁离得太远了，还要做火车或飞机，爸爸妈妈又不在身边，我们不放心”这短短的一句话却如同一个晴天霹雳，当时我都快要哭出来了，这可是我用自己的汗水换来的机会啊!有许多人想有这种机会都没有啊!为什么不让我去呢!这是一个学习、锻炼自我的好机会呀!
我知道您是怕我第一次独自出远门不安全，但是我已经长大了，有自我保护能力了，而且和我一起去的还有科技馆的哥哥姐姐、叔叔阿姨们，我们去几天就回来了，不会有什么危险的。
我通过这次经历，会变得成熟很多，也会学到很多。所以妈妈我希望你能答应我的请求。
祝您：身体健康，工作顺利
您的儿子：
工程进度催告函 篇6
创建国家卫生城市，提高城市现代管理水平与服务能力，对于提升城市品位，建设富美阳江，促进经济社会可持续发展具有十分重要的意义。
创卫是一项系统工程，有许多涉及到方方面面的硬指标。比如，要求学生健康知识知晓率和健康行为形成率大于或等于80%;14岁以下儿童蛔虫感染率小于或等于3%;居民健康行为形成率大于或等于70%。主要街道两侧建筑物整洁美观，无乱张贴、乱涂写、乱设摊点现象，广告、牌匾设置规范，居民楼房阳台屋顶无乱挂衣物现象。沿街单位“门前三包”等责任制度落实，车辆停放整齐。
废物箱等垃圾收集容器配置齐全，无乱扔乱吐现象。城区无卫生死角，无乱搭建和垃圾渣土暴露。市区河道水面清洁，无漂浮垃圾;岸坡整洁，无垃圾杂物。
城中村及城乡结合部，无乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放等现象。通过综合防制，鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物得到有效控制。社区和单位环卫设施完善，垃圾日产日清，公共厕所符合卫生要求，卫生状况良好。无违规饲养畜禽,饲养宠物和鸟类能严格遵守有关规定，进行免疫接种，粪便不污染环境等。
我市启动创卫工作以来，经过一段时间的共同努力，城市卫生上了一个新的台阶，市容市貌与环境质量有了很大的改观。但是，我们也要清醒地认识到，我市创卫工作还存在着不少“短板”。主要是城市公共卫生基础设施尚不完善，垃圾处理、污水处理、公厕等与创卫指标要求还有差距;城中村和城乡结合部尚未实现公共服务及公共设施的全覆盖;小街小巷无论是设施还是管理仍较薄弱;农贸市场问题较多， “六小”行业设施不完善，管理未完全到位;乱扔乱吐现象依然存在，市民素质还需进一步提高;环境综合整治力度还有待加强，城市管理的长效机制尚未建立起来，脏乱差现象反弹压力大。
创卫事关人民群众的切身利益。 经济社会的快速发展，市民对市容环境卫生的要求日益增强，追求富裕生活和优美环境成为大家的热切期盼。市民是创卫的受益者和实践者，每个市民都要牢固树立热爱阳江、建设阳江的思想，把创卫工作当作份内的事，以主人翁姿态投入到常态的创卫活动中去。每个市民首先要积极完成自身的创卫任务，自觉形成良好的生活习惯，坚持从自身做起，从身边的小事做起，坚决做到不随地吐痰，不乱扔纸屑、果皮，爱护公共环境卫生，争当文明卫生市民。
当然，创卫工作从降低城市管理成本来说，还要着力在常态治理上下功夫。正所谓“三分建设七分管理”，管理比建设更重要。城市管理的核心是规范和严格，实施管理要有法治思维，坚持通过科学的、强有力的制度来约束和规范人们的行为。
此外，城市管理要善于借助现代科技手段，运用大数据和云计算，加强数据采集和信息分析，建立分工明确、协同高效的指挥系统，搭建城市综合信息服务平台，推动城市管理网格化、智能化，提升城市运行效率和管理服务水平。
我们相信，只要全市上下坚定信心，振奋精神，齐抓共管，扎实工作，创建国家卫生城市的目标一定能够实现，阳江的城市形象一定会有一个崭新的变化!
工程进度催告函 篇7
答辩人：，女，x年2月5日出生，汉族，住址：
答辩人就上诉人xx有限公司与被上诉人等民间借贷纠纷二审一案[()闽0民终号]，答辩如下：
一、关于本案送达程序：本案送达程序均违法。
1、答辩人从未收到一审的开庭传票，对于一审判决书答辩人更是没有收到，亦不知一审判决结果。此外，xx有限公司就一审判决提起上诉，答辩人同样没有收到上诉状。
2、答辩人至今也未收到二审开庭传票，系近日向答辩人提起本案才得知部分情况，答辩人认为法定权利受到侵害，并直接导致一审判决结果错误。为纠正一审错误判决，答辩人提出答辩意见。
二、关于案件基本情况：涉案债务与答辩人王梅梅无关。
1、是否借款，均与答辩人无关，答辩人无需对的债务承担法律责任。与答辩人已经在x年9月2日办理了离婚手续，对相关债务等已经明确约定各自承担。对是否借款、借款金额等，答辩人均不知情，没有在借款凭证上签字，也没有任何证据证实涉案借款与答辩人有关。退一步说，即便借款真实，其所借款项亦没有用于家庭开支等，故同样并非夫妻共同债务。
2、一审作出的判决书同样是送达给了，而没有送达给答辩人，而无权代收应当送达给答辩人的判决书等诉讼文书，故一审关于判决书的送达程序也明显违法。在未收到一审判决书的情况下，是根本无法知道一审判决结果的，明显也剥夺了答辩人上诉、应诉等相关法定权利。
此外，一审判决后，公司、均依法提出了上诉，但是上诉状亦没有送达给答辩人，导致答辩人对上诉事宜均不知情，也无从参与二审诉讼，法律赋予的权益遭到无视。
综上，答辩人从未收到本案诉讼材料，一审、二审相关涉案材料均未送达给答辩人，答辩人系近日方才知晓本案，故借贵院二审尚在审理之际，提出上述答辩意见。请求二审法院查明案件事实，依法驳回对答辩人的诉讼请求。
答辩人:
年 月 日
工程进度催告函 篇8
亲爱的朋友：
你好！
因为我们现在要开展一项活动，所以我给你写了一封信，希望我们以后能成为好朋友，我们的活动名字叫“手拉手”。
我们虽然没有见过面，但我很想和你做朋友。我叫吴，今年12岁，上五年级了，在**小学上学。虽然我在黎平有许多朋友，但我十分希望和远方的小朋友做笔友。你也许是个活泼的男孩，也许是个开朗的女孩，我希望你能喜欢我、接受我。
我的家乡——黎平县，是个繁华的城镇。她有古朴、悠久的历史，也有让人惊叹的山山水水，她充满生机和活力。在黎平人，眼中，她永远是最美的。有许多值得一去的地方，比如，天生桥、飞龙洞、翘街等。黎平的环境很好，虽然高楼大厦多了些，但人们非常注重环保和绿化。无论走到哪里，都像在欣赏一幅优美的画卷。
你的家乡是什么样的？一定也很美丽吧。或许是繁华的美，或许是古朴的美，或许是纯净的美。我想你一定和我一样很爱自己的家乡吧。
我真诚地希望，你能成为我的朋友。请给我回信呀！谢谢！
祝：身体健康，学习进步！
远方的
工程进度催告函 篇9
小兰，见到你的第一眼我就稀罕上了你，真的!我可以发誓，骗你我生小孩没肚脐眼，出门就被车撞死，不过我估计你也不忍心，我死了你可咋办!今天我终于鼓足勇气给你写了这封信，希望你能明白我的心。下面是我特意为你作的一首诗，写的很一般，只是有点通俗现代主义的气息，也是那天肚子不好蹲马桶上想出来的，勉强代表我一半的水平吧。
大海啊!你全是水
骏马啊!你四条腿
美女啊!你说你多美
鼻子下面居然长着嘴
还记得相逢的那刻天气死拉的热
你美毙宋丹丹的身影一下迷住了我
咋样形容你在我心中的印象啊
大概像是个去了毛的白天鹅
我这心呀
开始哐当哐当地跳个不停
整个人如同抓瞎了一样难过
难道就像书上说的那样啊
我已经上了爱情的大贼车
啊!美女
你爱不爱我
我的条件真的很不错
父母是处级干部呀
我他妈也算是个帅哥
咱们搞对象是多么的浪漫啊
死蛤蟆终于泡上了老天鹅
小兰，你看了我写的诗是不是特心动，觉得我贼有才华，我估计也是。其实我从见到你第一天也疯狂地爱上了你，为了你我戒了烟戒了酒，听说这些东西影响某种功能。也不再偷窥对面女生寝室，虽然和她们现在成天拉着窗帘也有一定关系，但主要还是因为你，因为我打听出你并不住那栋楼，可见我爱你之深。小兰，凭我的扁扁才华和你的超级美貌，我们一定是令人羡慕的一对，连梁山伯与朱丽叶也比不上我们，你是不是也觉得我们特般配?
工程进度催告函 篇10
X集团有限公司是在华全资子公司，其业务涵盖公路零担运输、"定日达"快运以及整车包车等业务，是国内大型陆路运输企业。员工作业主要以车辆驾驶、物资装卸搬运为主。其操作过程中潜在具有行车道路安全、重物搬运及机械伤害等有可能影响到人身健康安全的因素。对此，为确保员工人身及公司财产安全，所有员工需遵守以下安全条例：
一、认真遵守国家、省、市和公司有关安全管理规定，提高个人安全意识，并将安全理念纳入到个人的日常工作之中;
二、经常排查本工作岗位的安全隐患，发现重大安全隐患应及时上报主管领导，并积极进行整改，杜绝各类安全生产事故发生;
三、发生安全事故不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报，不得故意破坏事故现场毁灭有关证据等，否则依照有关规定追究责任;
四、自觉加强安全知识学习，提高自身素质。有责任接受集团、区域及公司安排的各类安全培训教育活动;
五、叉车司机、电工、焊工等特种作业必须持有效证件上岗;
六、服从公司领导和现场负责人的指挥和管理，不违章作业。有权制止他人违章行为; 七、自觉遵守各项消防安全规程，严禁在仓库等禁火区吸烟，严禁酒后作业，严禁疲劳作业，严禁无安全培训上岗作业;
八、自觉遵守交通安全法规，严禁酒后驾车，严禁疲劳驾驶，严禁无证驾驶，严禁未经驾驶技能考核的司机上岗;
九、自觉遵守公司的安全管理规定，自觉穿戴防砸鞋等各类防护用品; 十、自觉遵守宿舍安全制度，不得在宿舍内使用大功率电器和存放危险品; 十一、自觉遵守公司其他各类安全规章制度。
以上安全告知，本人已经知悉，并在以后的工作中严格遵守。
员工签名：
日期：_______________
工程进度催告函 篇11
全居广大党员干部、居民朋友们：
大家好!
首先感谢您长久以来对我村环境综合治理工作的支持与理解，广大居民是全居环境的建设者、培育者，同时也是全居环境的受益者，正是有了您的支持、理解和参与，我们的乡村形象才会天蓝、地绿、路畅、水清、村美。
我们的社会在进步，生活水平在提高，原来单纯追求吃饱穿暖的年代已经成为历史，舒适的生活成了我们的迫切愿望。开展环境卫生整治，切实改变我们村庄卫生“脏、乱、差”现状，提高生活质量，改善居住环境，已经成为我居今后一段时期的一项重要任务，也是从根本上改变我村面貌的一项民心工程。
我们衷心地希望广大党员干部能够继续保持良好的作风和生活习惯，每位村组干部要以身作则，首先搞好自家家前屋后的环境卫生，并做到以点带面、以人带户，组干部以一包五、党员以一带十、村干部以一保十，积极投入到全村开展的环境综合整治工作中去，自觉遵守村规民约，转变生活方式和提高环境卫生意识，起到模范带头作用。具体要求是：
农户负责自家房前屋后，室内外的环境卫生，并将垃圾收集放到垃圾池或垃圾筒里。
清理路边的垃圾等杂物，特别是成堆的垃圾和沿路的白色垃圾。
拆除乱搭乱建等违章建筑，特别是路边的，以及影响交通的乱搭乱建。
整治路边的乱堆乱放特别是不能占道堆放建筑材料、柴垛等。
修饰路边的破损房屋、清理露天粪坑、墙立面的粉刷。
清除路边的杂草、杂柴，特别是要清除路边影响交通视线的杂草、杂柴。
经营户不得占道经营，要保持道路两侧干净整齐，人行道通畅。
在条件允许的情况下，对自家庭院进行适当的绿化，美化。在平时的工作、学习、生活过程中自觉保持环境的整洁，不做有损环境的事。
广大党员干部、居民们，您的参与、您的奉献和维护环境是我们做好整洁家园这项工作的基础，我们真诚欢迎您积极参与城镇建设和管理工作，并诚恳希望广大居民对全村环境综合整治工作进行监督，对乱停乱放、乱摆乱占、乱搭乱建、乱贴乱画、乱扔乱倒等侵害群众利益的行为进行举报投诉，举报投诉电话：。让我们齐心协力，全民行动，从整治环境、保护环境开始，以身作则，从小事做起、从每个家庭做起，积极争做文明村民和“卫生家庭”，共同建设美丽乡村。
工程进度催告函 篇12
亲爱的家长朋友:您好!
暑假即将开始，正是父母与孩子进行亲子教育的最好时机。为了让您的孩子度过一个“安全、健康、快乐、实践、有益”的假期，请您做好以下几方面的工作:
1、家里能有专人照顾幼儿，防止溺水和意外事故的发生。避免让孩子单独相处，家长的视线不离开孩子，做好防拐防走失工作，如:不单独把幼儿留在家里或车里，尤其不要让孩子一个人到水边玩耍，以避免溺水事故的发生。
2、在假日期间，养成良好的饮食习惯，饮食要定时定量，注意饮食卫生，减少在外就餐，不买无证摊贩的食品，不要给幼儿吃过小、过硬的东西，如:果冻、瓜子等，如果孩子边玩边吃这些东西，容易吸入气管引起窒息，危急孩子的生命。
3、注意天气的变化，根据气温逐步上升的特点做好防暑降温工作。
4、养成良好的生活作息习惯，早睡早起，避免孩子长时间看电视，保护眼睛，幼儿家长应提供孩子自己做事的机会，培养幼儿的自理能力和独立能力。
5、预防手足口病、红眼病等传染性疾病，尽量减少前往人群稠密、空气不流通的公共场所，同时，家里也要注意空气的流通，常开窗通风。
6、外出期间，请遵守交通规则，注意交通安全，尤其应避免让孩子一个人在马路边玩耍或穿马路。
7、教育孩子不要玩火、玩鞭炮、玩电、玩水，家中的一些危险物品应放在远离孩子的地方，让孩子了解一些粗浅的自我保护知识，避免意外的发生。
8、利用假期探亲访友时机，对孩子进行礼貌、传统文化、礼仪习俗等教育，让孩子过一个文明而有意义的假期。
祝:小朋友度过一个愉快而有意义的暑假,暑假快乐、身体健康、合家幸福!
工程进度催告函 篇13
xx区人民政府仁和街道办事处催办函
太茂盛源水泥有限公司：
贵公司的日产2500吨回转窑生产线设备设施处置工程已于20xx年初开工。根据中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》第二条、第十一条;xx市政府令第227号《杭州市房屋拆除施工安全管理办法》第十二条;《xx区房屋拆除施工安全管理办法》余政办〔20xx〕311号第十二条的相关规定，建设单位应当在房屋拆除工程开工15日前，向区房屋拆迁主管部门办理相关手续并进行备案。经我街道了解贵公司至今未向有关主管部门备案，请贵公司收函后立即向xx区住建局办理备案手续，在备案等相关手续未完成前立即停止工程施工。
xx市余xx人民政府仁和街道办事处
20xx年x月x日
工程进度催告函 篇14
尊敬的家长：
暑假即将来临，为帮助孩子“安全、愉快”地度过长达两个月的假期，我们特印发《致家长的一封信》，希望得到您的支持与配合，共同帮助孩子们度过一个有意义的假期生活。
家长同志，孩子是您的一切，关注孩子的安全，是我们共同的情感。为了切实维护孩子们的人身安全和身心健康，接上级文件精神，特对孩子在假期里的安全问题提出以下要求：
1、严禁未满12周岁以下学生骑自行车。
2、严禁未经家长同意擅自外出游泳;严禁到深水区域或不熟悉的水域游泳;
3、夏季天气炎热，饮食切忌暴饮暴食，切忌食用发霉、发酸、变馊、变质、过期的事物，以防食物中毒;暑假正值汛期，要注意防汛。
4、出行注意交通安全，遵守交通规则。
5、严禁学生到营业性的网吧、电子游戏室等社会场所，不与陌生人或社会闲杂人员接触;
6、严禁学生玩火、玩电;遇到雷雨天气，请拔掉插头，关上电源，避免雷击;遇到火灾等紧急情况，不要慌乱，学会使用正确的逃生或自救方法。
7、在我国，毒情死灰复燃，迅速蔓延，吸毒人员呈现上升趋势。令人震惊的是在中国吸毒人员中，青少年儿童已占74%，其中16岁以下的超过1万人!加强青少年儿童毒品预防教育迫在眉睫。为此，家长要教育子女远离毒品。
8、遇到各种紧急情况，请正确拨打以下电话：匪警：110 火警：119 急救：120 交通事故：122
9、暑假从7月7日---8月31日，9月1日开学。两次返校分别是7月25日、8月12日(7：30-9：30)，主要是检查作业和除草(三至六年级带好小车和除草用具)，强调安全问题，请你督促学生准时返校，如有特殊情况，家长要和班主任联系，不能捎假、写假条(防止个别学生借返校机会外出玩耍而发生意外)。
最后，希望家长积极支持和配合学校要求，有效督促孩子严格遵守各项安全规定，共同构筑起保护学生人身安全的“防护墙”。和孩子们共同度过一个愉快而有意义的假期。并对学校的建设提出宝贵意见和建议。
祝工作顺利，万事如意，心想事成!
工程进度催告函 篇15
(对方公司名称) (对方老板姓) 总(或职务名);
现就贵司拖欠我司 款一事向贵司致函如下：
年 月 日，贵司与我司(或"经协商达成口头协议")签订了《 合同》，双方约定,贵司应于 年 月 日支付我司 款 元,余款于 年 月 日之前付清.贵司也曾于 年 月 日支付了部分款项,但从 年 月 日后,贵司便未再按约定支付,现累计已欠 元.显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于 年 月 日前将所欠款项支付我司. 如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定(或约定)向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
此致
敬礼
公司
年 月 日
工程进度催告函 篇16
，遇见你，喜欢你，到爱上你真是缘分。
亲爱的，我知道以前我做了很多过分的事。但是从现在开始，你就做我的《河东狮吼》: 答应你的每一件事都要做到，对你 讲得每一句话都要真心，不许欺负你，骂你，要相信你，别人欺负你，我要在第一时间出 来帮我，你开心了，我就要陪着我开心，你不开心了，我就要哄你开心，永远都要觉得你是最漂亮的，梦里也要见你，在我的心里面只有你。
亲爱的希望以前的不快乐叫他随风远去，我们心理只有美好回忆。
我爱你!我会等到你结婚哪天的我才会死心的!我认定你,如果我们以后要能在一起我会用一辈子时间去爱你, 我是风筝 ,线在你手里 ,从此我的世界因为有你 变得才美丽。我不怕爱的路上遇到暴风雨 我要证明 我爱的诚意 也不怕爱的激情 燃烧我自己 我也愿意 要对得起你 我这样爱你 我不能没有你我不顾一切爱你 。让我忘了我自己 我死心塌地 用一生陪你 就让我们这一辈子 永远在一起 我会等你的一直等的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
一直等你
工程进度催告函 篇17
尊敬的领导:
首先我对4月8日分公司办公例会上的冲动之举，向陈经理和在座的各位管理人员表示歉意歉。
这几天，总是在为自己的冲动行为懊恼不已。充分暴露出自己的任性、不成熟、不理智的错误特点。遇事不够冷静，体现出没有一份踏实、稳妥的工作心态，对于自己工作上出现的一些问题，不能够正确地面对，以至于产生了烦躁情绪。尤其是领导对我的关怀和帮助使我感到温暖的同时，也慢慢开始放松了对自己的要求，反而认为自己已经做得很好了。因此，这次发生的事使我不仅感到是自己的耻辱，更为重要的是我感到对不起领导对我的信任，愧对领导的关心。让陈经理失望了!请接受我对您真诚的道歉。
此外，我也看到了这件事的恶劣影响，作为一名管理人员，如果在工作中，大家都像我一样，那怎么能把工作落实好、做好?同时，如果在我们这个集体中形成了这种目无组织纪律观念，不良风气表现，我们工作的提高将无从谈起。因此，这件事的后果是严重的，影响是恶劣的。
此致!
敬礼
日期
工程进度催告函 篇18
亲爱的林金花同学：
你好!
这次我给你写信，真的很突然。不如，我先来自我介绍我自己吧。我叫彭思瑜，我今年10岁，上小学五年级，我生活在佛山这一个大城市里面。我的爱好是画画。玩游戏。游泳……但是我的缺点是很胆小。
我在电视上看到了你们的读书环境是那么的破烂，书本是别人节约下来的，衣服是别人穿过的一些旧衣服，你好要在茫茫大雪中捡柴回家取暖。你的人生是那么的辛苦。但是，你尽管在这么辛苦的环境中，还是那么的坚强。努力学习，我是多么的敬佩你啊!我有一次在测验中那了好的分数，就骄傲自满，以为自己是最棒的，过了好几个星期，语文又再次测验了，我以为自己不同复习就能拿好分数，谁知，试卷一发下来，我十分惊讶，我竟然考了个80几分，我非常后悔。我应该向你们学习那种热爱学习的精神。
其实，我们都共同拥有一个伟大的母亲，那就是我们的祖国。祖国没有忘记你们，甚至个个地方的叔叔阿姨都在关注着你们。
我欢迎你们来这里做客，我可以免费做你们的导游哦。我相信，在不久的将来，贫困的地区会越来越少，所有的孩子都能高高兴兴地上学去。
彭思瑜
3月16日
工程进度催告函 篇19
亲爱的朋友们:
你们好
曾记得那渴求知识、企盼幸福生活的双眸，那一张张可爱、稚气的笑脸，在我的脑海里时刻萦绕着，时刻牵动着我的心。好想念你们啊，亲爱的朋友们!你们还好吗?
我叫葛，今年10岁，是XX镇郊区XX小学三年级的一名学生。在班级里，我聪明、可爱，事事不甘落后，每次考试都名列前茅。当然啦，也有管不住自己的时候，甚至还会闹出笑话来呢!人送外号“调皮鬼”。相信到这里，你们对我有个大概的了解了吧!
听妈妈说，你们那里的山路崎岖难行，特别是雨后，更是泥泞，一不小心就会摔跤。但是，困难没有吓倒你们，你们仍然顽强地向学校蹒跚前行，从不掉队。你们的校舍低矮、简陋，有的甚至是残破不堪;你们的桌椅高低不平，有的甚至是“缺胳膊少腿”;还有那教室前树枝上终年发出哀怨的铜铃……也曾记得那一支支短小的铅笔、一块块已经拿不住的橡皮和一本本已经没有一丝缝隙的计算本…...相比之下，让我感觉到我是如此的幸福。同时，也让我觉得缺少了点什么。缺什么呢?我想，应该是一种精神，一种锲而不舍、渴求上进的精神。这种精神是我所要积极学习的。我会珍惜眼前的所有，更加努力地学习!
朋友们，我会在远方时刻关心着你们，我会尽我所能帮助你们。让我们手牵手，做真诚的朋友吧!让我们过上同样幸福、美好的生活，让我们携手，快乐地徜徉在知识的海洋里!
给予是快乐的!让我们手拉手，心连心，快乐地成长在同一片蓝天下。
祝我们的友谊长存!
远方的朋友: 葛
X年10月20日
工程进度催告函 篇20
尊敬的家长：
您好!学生的安全教育一直是我们学校教育的重中之重，为进一步加强学校安全教育工作，我们需要您的合作与支持。
春季风干物燥，山林内可燃物多、乱扔烟头多，是山林火灾事故多发期，也是森林防火的关键时期。为切实做好春季森林防火工作，确保森林资源安全，防患于未然，我们学校和家长必须做大量工作。望家长配合学校做好以下工作：
一、森林防火事关人民群众生命财产、生态环境安全，各个家庭要提高对森林防火工作重要性、艰巨性和紧迫性的认识，配合学校做好子女的森林防火教育工作。
二、严格火源管理，切实消除火灾隐患。我市近期发生多起森林火灾，都是人为造成的，因此，希望各家长配合学校强化火源管理，加强对学生的教育，加大监护力度，监督学生节假日、休息日的活动，不准进入山林春游踏青，不准搞任何形式的野炊，不准带火种进入山林游玩。万一发生森林火灾，严禁让学生参加扑灭山火活动。
三、加强宣传教育，提高防火意识。我校利用主题班队会形式，大力开展森林防火宣传教育活动，让广大师生树立森林防火，人人有责的意识，懂得造成森林火灾事故应承担的法律责任即：谁烧山，谁坐牢。我校每位同学都是义务防火宣传员，望各位家长配合学校充分发挥他们的作用，在村里进行森林防火宣传，在全社会营造一种重视森林防火工作的氛围。
希望家长协助做好学生思想工作，加强学生防火安全意识，杜绝学生引发火灾的事故发生!与此同时继续抓好学生饮食、交通、防溺水、防盗、防中毒等安全工作，强化学生的安全意识，确保生命和财产安全。