外墙保温施工合同样板

随着我国建筑工程的发展,外墙保温施工技术水平也有了很大提高,外墙保温施工合同怎么写呢?以下是在本站小编为大家整理的外墙保温施工合同范文，感谢您的欣赏。

甲方;

乙方;

依照《建筑法》《合同法》及相关的法律法规经过甲乙双方充分协商，本着互惠互利、平等、自愿、公平诚信的原则，甲方现将 (工程名称)外墙保温工程发包给乙方施工。为了保证双方的合法权益，经甲乙双方协商达成以下合约签订此合同。

一、工程概况：

1工程名称：

2工程地点：

3工程内容：

4承包方式：

二、工程承包范围

施工蓝图所包括的所有外墙外保温。

三、合同工期

1、工程从 年 月 日开始到 年 月 日结束，工程有效工期为 天。

2、乙方必须按照甲方编制的施工进度合理安排施工，雨季和其他客观原因影响工期。可有甲乙双方协商解决。 3、乙方应按甲方的工期要求进行施工如有乙原因致使工期拖延的甲方有权对乙方采取相应的经济处罚措施，乙方没拖延一天甲方将终于 元的罚款。

四、质量要求：

1、乙方应根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)、《建筑装饰装修质量验收规范》(GB50210)及相关的国家规范和外保温施工工艺施工。

2、乙方必须建立完善的质量管理负责制，施工质量以项目部，监理单位、和质量监督站验收合格为准。如由于乙方原因，达不到质量要求的，由此发生的返工，重新施工等一切费用由乙方承担，并承担一切质量后果和经济损失。

3、外墙必须平整、坚实、无粉化、起皮裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必须做到工完场清。

4、材料进场必须提供相应的性能检测报告，产品合格证和进场验收记录。

5、乙方在施工过程中必须遵循外墙外保温施工工艺，在项目部和监理单位验收合格后，方可进行下到工序施工。

6、乙方在施工过程中必须听从项目部的指挥，严格按照国家施工规范施工。

五、工程造价：

外墙外保温施工工程量按实际面积实算计量，综合单价 元m

六、付款方式及结算

1、工程按施工蓝图进行确定。

2、依据施工进度及工程进度款，每次支付不得超过已完成工程的85%

3、工程施工完毕且验收合格，保留5%的质量保修金，半年内无质量问题的甲方应付清余款。

4、付款四次：材料工人进场付生活费用，施工第一遍外墙，施工第二遍外墙，涂布网格布抹抗裂砂浆施工完成后付工程总价的95%

七、甲方的责任：

1、根据本合同向乙方支付工程进度款，因款项不到位影响工程工期的有甲方承担。

八乙方责任：

1乙方应按照项目部和监督单位的要求和相应的国家施工规范及外墙施工工艺施工。乙方根据甲方的施工进度合理安排施工，服从项目管理，不得以任何理由拖延工期。(如由于客观原因需延误工期的需和项目部和监管单位沟通协商)

2乙方不得将成包的工程转包给第三方，否则由此致使工期延误一天罚款500元甲方有权终止合同。

3乙方进入施工现场的作业人员必须熟练外墙外保温施工工艺熟练操作，非专业人员禁止施工操作。乙方作业人员的吃住由乙方统一安排。

4工程验收后，保修期内由乙方应随叫随修，否责甲方有权委托其他人员进行维修，费用从乙方维修金中扣除，乙方负责由此产生的后果。

5乙方在施工过程中，要建立完整的安全保障体系，安排专人定时定点检查施工机械和操作人员的安全防护用品。依照安全技术规定正确施工。禁止违规操作，施工现场发生的一切安全事故由乙方全部承担。

6乙方应严格依照国家的安全操作规程及文明施工标准进行施工，否则甲方有权依据项目管理处罚管理办法对乙方采取处罚措施。乙方在工程完工后，即使清理施工现场的建筑垃圾，保持施工现场的清洁，做到工完场清。

九其他事项：

本合同如有未尽事项，甲乙双方另行协商补充协议，补充的协议同本合同一样具有法律效力。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。

甲方：

乙方：

日期： 年 月 日

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国经济合同法》有关规定,经双方充分协商一致签订本合同.愿共同守信,严格履行,并接受合同管理机关的监督检查。

一、甲方将殷汇农贸市场综合楼工程的保温及外墙涂料工程，以包工包料、包安全、包质量发包给乙方施工。

1、工程材料采用：外墙外保温采用无机材料玻化微珠，厚度住宅为35、非住宅为45、屋面厚度为50、及外墙防水涂料。

2、综合单价：外墙保温综合价 54.00元/㎡ 、屋里保温 55.00元/㎡、外墙防水涂料 20 .00元/㎡(均含税金和配套费)

3、施工面积：外墙面积暂定5000m2、屋面面积暂定1600m2 、外墙涂料5000m2.

4、工程造价暂定：458000.00元

二、工期：甲方通知乙方进场之日第二天即为开工日期,总工期为 60 天。

三、工程质量要求

1、本工程质量必须达到国家标准，质监、设计、监理单位验收合格。

2、外墙保温材料玻化微珠及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证及准用证，经甲方和监理方验收合格后方可使用。

3、外墙施工的涂料、腻子、底料及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证，经甲方和监理方验收合格后方可使用。同时要按设计及操作规程要求规定腻子、底料及面漆施工遍数施工。

4、乙方主动接受甲方和监理方在施工过程中进行技术监督和抽查。

四、工程量结算：按实际施工的竣工面积进行结算。

五、付款方式: 外墙保温施工完成后付款 25 %,外墙底漆施工完成后付款 10 %, 面漆施工完成后付款 10%,工程完工后付款 20 %,余额待工程竣工验收符合规范要求合格后30天内一次性结算付至95%,留5%为工程质量保修金,满一年后付清(无息)。

六、承包范围及内容：外墙外保温的供货、运输、施工，外墙涂料包括腻子、底料及面漆施工。甲方负责墙面基层清理完毕，垂直度和平整度偏差符合国家规范要求。

七、双方责任:

甲方：

1、甲方负责乙方与总包方的协调与配合工作。

2、甲方对乙方施工的质量、进度、安全和文明施工进行监督，对乙方施工的材料质量进行控制。

3、甲方负责监督乙方严格按照保温施工工艺标准进行施工,有权要求乙方对不符合规范要求的应无条件返工处理，直至合格为止。

乙方:

1、乙方严格按照安全施工标准进行施工;

2、乙方负责本作业区内乙方所有的安全责任;

3、乙方所有工人内外安全均由乙方负责,甲方不负任何安全责任;

4、乙方应对工人进行安全教育,因乙方工人而导致发生安全问题,均由乙方负责;

5、乙方施工前应向甲方提供有关施工企业营业执照、企业资质登记证书、近几年内承揽工程情况;

6、乙方应提供有关材料的质量证明书、检测报告、工程施工隐蔽资料、等与施工和验收有关资料，同时要满足池州市工程技术资料管理的规定，以使供甲方备案入档，对所有的材料复试及检测费用均由乙方自行承担，甲方不再另行支付费用。

7、乙方向总承包方交纳工程结算款 %的总包服务费。

8、乙方必须负责本作业区内的其他成品的保护,如有损坏由乙方按原价赔偿.

9、乙方必须严格遵守现场有关安全文明施工、环境卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定，违反规定由此造成的一切责任及损失均由乙方负担。

10、乙方须负责将施工中产生的垃圾堆放到指定地点。

11、乙方应根据本工程的特点编制施工方案和总的施工进度计划，报甲方和监理单位审批，批准后严格按此方案要求执行。

八、工程保修:

本工程保修按国家现行工程质量保修规定执行,保修期内由施工原因引起的渗水、脱落、开裂等现象,乙方无条件进行免费维修。

九、违约责任：

1、乙方施工质量不合格需返工而已超原合同工期,乙方应承担甲方延迟验收的一切损失。

2、一方不能按合同履行而使合同终止,违约方应承担合同总额的5%违约金。

十、争议、纠纷解决：

发生争议、纠纷应经双方友好协商解决,若解决不成,可向法院申请判决.

十一、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,监理和总包方各一份，本合同经甲乙双方签字盖章后即日生效.

甲方:代表年 月 日

乙方: 代表 年月 日

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条理》和工商行政管理局的规定，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，经双方友好协商，就 工程事宜达成以下协议。

第一条 工程项目概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程承包范围及内容：

第二条 承包方式及费用支付

1、承包单价：EPS聚苯乙烯保温板工程包工包料综合单价为： 元/㎡。以上综合单价含保温系统应用的各种主材、辅料、辅件的采购、安装、市内外运输等全部费用，不含施工配合费。

2、工程量约为㎡，单价元/㎡，合同总价约 元。工程量按实际计量面积计算。

3、付款及结算方式：甲方每月25日按当月所完成实际工作量的 %支付乙方工程款，待分项工程完工后一次性付清剩余 %工程款。

4、双方付款及结算以现金支付或支票转帐支付。

第三条 工期及延期责任

1、施工工期：暂定于 年 月 日开工， 年 月 日完工，施工周期 天。具体日期以甲方要求为准，乙方不得借故耽误甲方施工。

2、因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延;甲方提供的基层主体外墙垂直平整度超标修整，一周内停水、停电累计超过8小时，其它人为不可抗拒因素等。

3、非上述原因造成工期延误由乙方承担相关责任及费用。

第四条 材料及质量标准

1、厂家参照 保温做法施工。厂家可在满足图集要求的前提下加固措施。厂家应提供完整可行的施工方案。

2、质量验收应执行《建筑工程质量检查评定标准》。

3、厂家提供主要材料的性能检测报告：包括粘结砂浆、EPS聚苯乙烯保温板、抗裂砂浆、耐碱网格布、锚固件等检测报告。

4、提供的产品须有国家或省市级质检部门出具的有效的质检报告、厂家产品合格证，禁止使用不合格产品。

5、保证工程质量达到优良，做到表面平整，阴阳角顺直。做到工完料净场清，现场垃圾由乙方清理到楼下集中堆放点。

6、主材：粘结砂浆、EPS聚苯乙烯保温板、耐碱网格布、锚固件、抗裂砂浆等。

第五条 施工配合及责任规定

1、甲方无偿提供施工所需水电、共用垂直运输机械、简易材料堆放室等。

2、甲方应满足乙方进场施工条件，主体墙面垂直、平整度误差应达到结构验收相关规范要求，若超标，甲方应及时处理。乙方应保证做完后的保温系统工程垂直、平整度误差应达到外保温系统工程要求。若超标，乙方应自行及时处理，以达到满足外保温标准。

3、甲方主体墙面的各种预埋件，在先行安装到位后，乙方方可施工。因甲方原因造成乙方二次安装，甲方应承担相关责任和费用。

4、甲方如在乙方已完工的墙面上开槽、开洞，造成质量问题的，乙方不承担责任。如甲方委托乙方开槽、开洞，乙方承担质量责任，发生费用双方另义。

5、少量不具备施工条件的部位可作为甩项，待条件具备时由乙方及时处理完善。甩项部分可不进入工期约定，不影响双方工程款给付，但不得影响甲方整体工程验收。

6、甲方负责与其它工种的协调，提供乙方施工工作面。

7、开工前，甲方提供施工图纸给乙方复印。

8、乙方根据工程具体情况向甲方提供符合技术要求的施工方案。

9、乙方进场后严格按照操作规程和施工方案安全施工，服从甲方的统一管理，遵守甲方工地管理制度，文明施工杜绝一切不良行为，做到工完场清，将产生的垃圾清运到甲方指定堆放处，由甲方负责外运。

10、乙方应及时向甲方提供完整的产品资料、技术资料、施工验收资料等。

11、乙方施工现场必须有专人负责管理，负责双方工作联系与协调，参加工地工作例会。乙方施工现场必须有专职人员持证上岗。乙方代表的工作行为，视同合同行为。

12、乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施保证施工人员安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。非乙方原因造成的伤亡事故，由责任方承担责任和费用。

13、保温工程在进入下一道工序前或甲方验收前，由乙方负责半成品和成品保护;完工验收合格后，交给甲方负责成品保护。

第六条 违约责任

1、由于发包方原因造成停工窝工时应按实际发生情况向承包方赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决

算依据。发包方任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。

2、由于发包方施工管理人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包方承担。

3、发包方超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包方可向发包方发出要求付款通知，发包方收到承包方通知后仍不能按要求付款，可与承包方协商签订延期付款协议，经承包方同意后可延期支付;发包方不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包方有权书面告知发包方理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。

4、发包方违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包方由此遭受的经济损失承担连带责任。

5、承包方未按发包方选定的施工队伍进场，发包方有权要求承包方进行更换、调整，承包方无法调整时，发包方有权暂不安排施工任务，并书面通知承包方，直至终止合同。

6、因承包方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失及延误工期所造成的损失概由承包方承担。

7、因承包方对单项工程施工力量不足或质量达不到发包方要求，发包方有权再次发包。

第七条 其它约定

1、图纸如有变更甲乙双方需输身份证后方可施工，签证可作为双方结算依据。

2、本合同履行过程中，凡涉及经济利益方面的事宜，须由双方合同代表人签字并加盖单位公章后生效。

3、协议中如有未尽事宜，双方友好协商解决。若协商未果，可向当地人民法院诉讼解决。

第八条 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自协议签订之日起生效。工程验收合格，费用付清，本协议自行终止。

发包方(章)： 承包方(章)：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

联系电话： 联系电话：

年 月 日 年 月 日